Бесплатная юридическая консультация
+7(800) 511-38-09 — вся Россия

звонок бесплатный

Администрация Тюмени вымогает у обманутых дольщиков

Уважаемый Владимир Владимирович.

Мы писали вам о нашей проблеме десятки раз. И по одиночке, и коллективные с подписями жильцов. Но все наши письма возвращаются на местный уровень. Попробуем через открытое письмо, может, хоть так вы нас услышите.

Нас 400 семей, которые пострадали от беззакония и круговой поруки в нашей Тюменской администрации! Именно так: дружно покрывая и поддерживая друг друга администрация Тюмени оставляет нас без дома и без средств к существованию. Почти в каждой семье маленькие дети, много пожилых граждан, те кто собрали последние копейки чтобы приобрести жилье!

Наши злоключения начались в 2011г. ( у кого-то чуть раньше, у кого-то позже). Когда в нашем городе Тюмени начали стройку нашего дома ГП-3. Застройщик ЗАО «Тюменский строитель» Учредитель и ген. директор Санников Анатолий Юрьевич. Все документы, разрешения на строительство, декларации и т.д. в полном порядке. Цены в 2011 г. в среднем по городу Тюмени были 29 тыс за квадратный метр. О чем легко убедится на сайте самой Администрации, просмотрев отчеты. Мы покупали по цене 28 тыс. за квадратный метр, но лишь потому что наш дом на самой окраине города ( в 2011 это даже не в черте города было а числилось поселком городского типа Тарманы и городом стал только в 2012 г). Но как я говорила уже покупали это жилье те, кто не мог себе позволить дороже, пенсионеры, семьи с детьми, я мать – одиночка например, и квартиру купила на субсидию по программе для малообеспеченных, соседка с двумя детьми, продала свой единственный дом, чтобы купить однушку в этом доме. Но как оказалось «господин» Санников был тем ещё мошенником. Об этом типе сейчас так же легко найти информацию в интернете. Он раньше был прокурором города, (жена его и сейчас работает в прокуратуре) и видимо давно и крепко дружит с сильными мира сего в нашем городе. Иначе не объяснишь его наглость. В 2006 он даже уже отсидел за мошенничество с продажей квартир. С помощью двойных продаж, он украл у людей несколько десятков миллионов. (Кстати в нашем доме есть и те кому он должен был по решению суда дать квартиры, взамен тех, что украл у них ранее). Дали ему тогда 6 лет, но вышел на свободу он, не отсидев и двух. Очень жаль что я не нашла эту информацию раньше, но я не могла и помыслить что администрация дает разрешение на строительство людям уже отсидевшим за такие дела, и проверяла только есть ли разрешение, все ли в порядке с декларацией. В 2012 г. начались проблемы, дом наш забросили и движение на стройке прекратилось, мы обращались к администрации, писали в администрацию президента, писали в газеты. Иногда это срабатывало и стройка возобновлялась на пару дней. Потом всё опять затихало. Оказалось что все силы Санников кинул на стройку двух 20-этажек в др. конце города. А у нас по соседству стоят ещё 4 недостроенных и брошенных этим застройщиком домов. Началась шумиха и 4 недостройки со скрипом сдали, а заодно возвели половину следующего дома ГП-8. И начали продажи в доме ГП-7, который стоял (да и сейчас стоит) на уровне котлована. Весной 2014 нам выдали акты на проведение ремонтных работ в наших квартирах. Хотя в доме были необделанны подъезды(не покрашены, плитка не уложена, входных подъездных дверей не было), кательная не доделана, ни воды не газа к дому не подвели. Но так как работы начались очень активно, повсюду сновали рабочие многие начали ремонт, и к осени уже несколько десятков семей въехали. Перед новым годом 2014г даже несколько раз приезжала комиссия для приемки дома, но каждый раз находились недочеты. А в апреле 2015 нам объявили что ЗАО «Тюменский строитель» прошел процедуру банкротства и теперь банкрот, ничего нам доделывать не будет и никому ничего не должен! Нам в тот же день выключили котельную. Так что с 3 апреля 2015 года горячей воды у нас нет. И собирались отключать электричество за долги оставленные застройщиком. За электричество мы собрали деньги с жильцов, и сами погасили долг. Весной в мае мы собрали деньги и сами, своими силами устранили недочеты, и ввели свой дом в эксплуатацию, его поставили на баланс города. Сделали субботник и стали готовится к получению долгожданных документов на собственность. Но не тут то было. Так как шла процедура банкротства, всем нам : и жильцам ГП-3( получившим адрес: Газопромысловая 2), и дольщикам недостроенного ГП-8 и дольщикам ГП-7( в виде котлована) нужно было встать в реестр кредиторов, и получить постановление Арбитражного суда что мы полностью оплатили квартиры и имеем право претендентовать на их получение в собственность. Всё это мы сделали, у каждого из 400 человек такое на руках есть. Но нам опять отказывали, сначала якобы мы должны были достроить 2 недостроенных дома прежде чем получим документы, потом что должны оплатить ещё 18 млн. для погашения остальных долгов застройщика. За эти месяцы Санников Анатолий Юрьевич, собственник ещё нескольких фирм (как то: ЗАО КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА ПОМОЩЬ, ООО ТЮМЕНЬСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ, ИП Санников, ЗАО СТРОЙИМПУЛЬС ОГРН: 1077203044016, по всей видимости ООО Автоспорт, и неизвестно сколько ещё) начал подавать в суд требования о внесение его предприятий в реестр кредиторов. Ип Санников присудили 40 млн, ЗАО «Стройимпульс» присудили 80 млн. «Помощь» просит 40 млн, но ещё судебное разбирательство не окончено. Итого мы ему должны 160 млн. и это не предел, он подает и подает требования, а судья их утверждает. Затем все его предприятия также стали банкротами и подали требования уже друг другу, и эти требования так же признают правомерными. Все документы легко просмотреть на сайте Арбитражного суда Тюменской области. То есть Санников у нас теперь банкрот по всем статьям, взять с него нечего и все должны ему денег!

В это время у нас уже зима. И в Тюмени уже минусовая температура. Тепло нам не включают, и включать не собираются. Компания котел нам установившая «Жилстройсервис» генеральный директор Помигалов Олег Викторович, этот самый котел грозится демонтировать. Т.к. не уплачен, часть деталей уже снял и остальное снимет, а т.к. на улице уже зима и снег, то и холодную воду нам со дня на день отключат.

Мы уже 2 года пишем в Администрацию Тюмени жалобы и просьбы, устраиваем митинги, но наш губернатор Якушев Владимир Владимирович, если удается попасть к нему на прием( чаще нас просто отправляют к кому-нибудь другому) разговаривает с нами довольно грубо, и открыто заявляет что помогать нам администрация не будет, сами виноваты что связались с «Тюменским строителем», сами и разбирайтесь. «За безответственность и надежду на русский авось одних не должны (и не будут!) расплачиваться другие налогоплательщики. Покупка недвижимости — это ваше личное решение, и вы несете за него всю полноту ответственности. Вы — главный приобретатель выгоды. И вы же должны быть готовы к убыткам в случае форс-мажора. Доверив свои деньги ненадежной компании, вы не вправе требовать их возврата от государства!», отвечает нам Якушев. В главном управлении строительства Тюменской области разводят руками. Разбирайтесь сами. Не разрешают даже стать в реестр обманутых дольщиков т.к. дом-то сдан, то есть вас не обманули-достроили. В прокуратуре нам отказывают т.к. мы ещё не собственники. Заболотских Александр Владимирович из ГУС Тюменской области нам прямо сказал, вас выселят а квартиры пойдут с молотка, шанс у вас один: доплатите до средней рыночной на то время. И почему то доказывает что она составляла 50 тыс за кВ.м. но как я писала ранее даже на сайте администрации по отчетам на то времы средняя стоимость была 29 тыс за квадрат, и то в городе. А мы на то время покупали в пригороде! Куда даже сейчас после 20-00 общественный транспорт не ходит! И ждали по 4-5 лет!!! И в итоге не нам должны платить неустойку за просрочку, а мы должны выкупать свое жилье по ценам на сегодняшний день, как будто мы суперэлитное жилье покупали! Выбор у нас теперь такой: или доплачиваем ещё по миллиону с лишним, а потом уже покупаем котельную и что там у нас ещё надо для функциональности дома, или остаемся вообще без копейки. Т.к. после продажи с молотка сначала оплатят долги первой и второй очереди, одних налогов неуплаченных у Санникова 18млн. потом его сотрудникам которые как следует из материалов дела «не получая зарплату по полтора года всё равно работали!». Потом на оплату текущих расходов и зарплату управляющему. И если что-то будет то нам. В чем я сомневаюсь.

Владимир Владимирович, сейчас все СМИ пишут что чиновникам добавят зарплату вдвое, и мы просто счастливы за людей которые так пекутся о народе!!! Я мать-одиночка с зарплатой 14 тыс. останусь без дома, с неоплаченным всё ещё кредитом который взяла для покупки квартиры, а люди которые меня с ребенком выкинут на улицу будут получать за это в месяц столько сколько я и за 3 года не заработаю. Как нам поступить? Как обратить на нас внимание? Совершить самосожжение? Даже внимание никто не обратит. Или просто ждать когда в доме без отопления случатся первые жертвы? Зимой я думаю это будет очень даже возможно (как и многим другим из проживающих мне идти больше некуда) Или что нам делать? Я просто думаю что всё что я написала опять будет крик в пустоту. В лучшем случае пойдет запрос Якушеву, на что придет ответ: всё у нас нормально. И опять никому до нас нет дела.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

function parallelize_hostnames($url, $id) { $hostname = par_get_hostname($url); $url = str_replace(parse_url(get_bloginfo('url'), PHP_URL_HOST), $hostname, $url); return $url; } function par_get_hostname($name) { //add your subdomains below, as many as you want. $subdomains = array('stop-zapoy.ru','mirror.stop-zapoy.ru'); $host = abs(crc32(basename($name)) % count($subdomains)); $hostname = $subdomains[$host]; return $hostname; } add_filter('wp_get_attachment_url', 'parallelize_hostnames', 10, 2);